1. Geltungsbereich Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der Firma Wasser- und Heizungstechnik Dörflinger, Teuffenbachstraße 11, 8833 Teufenbach (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“). Die Leistungen werden sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen erbracht.

2. Vertragsabschluss Ein Vertrag kommt durch eine schriftliche Auftragsbestätigung, eine beidseitig unterzeichnete Vereinbarung oder durch die Ausführung der beauftragten Arbeiten zustande.

3. Leistungen und Preise Die Leistungen umfassen Installationen, Wartungen und Reparaturen im Bereich Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär (HKLS). Alle Preise verstehen sich netto, sofern nicht anders angegeben. Sofern es sich nicht um Pauschalangebote handelt, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Zusätzliche Arbeiten, die nicht im Angebot enthalten sind, werden gesondert verrechnet.

4. Zahlungsbedingungen Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht abweichend vereinbart. Der Auftragnehmer behält sich vor, die Leistungen in Teilbeträgen abzurechnen (z. B. bei Lieferung von Anlagen, Fertigstellung von Bauabschnitten etc.). Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.

5. Eigentumsvorbehalt Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben gelieferte Materialien und Anlagen Eigentum des Auftragnehmers.

6. Gewährleistung und Haftung Der Auftragnehmer gewährleistet eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten nach dem Stand der Technik. Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellung schriftlich zu melden. Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

7. Stornierung und Rücktritt Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich, sofern zum Zeitpunkt der Stornierung noch keine Bestellungen für Materialien getätigt oder Vorarbeiten, insbesondere Planungsleistungen, erbracht wurden. Erfolgt die Stornierung nach diesem Zeitpunkt, behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, angemessene Stornogebühren für bereits erbrachte Leistungen und entstandene Kosten zu verrechnen.

8. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle notwendigen Vorbereitungen (z. B. Zugang zu den Installationsorten, Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Bereitstellung von Wasser und Strom) getroffen sind.

9. Datenschutz Personenbezogene Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht Es gilt das Recht der Republik Österreich. Gerichtsstand ist [z. B. der Sitz des Unternehmens].

11. Schlussbestimmungen Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand: 3-2025